Как Оформить Договор Купли Продажи Материалов с Физическим Лицом

Информация должна содержать данные о характере обстоятельств, оценку их влияния на исполнение стороной своихобязательствпонастоящему Договору и на срок исполнения обязательств. 5. 3. Сторона, которая не может из-за обстоятельств непреодолимой силы выполнитьобязательствапонастоящемуДоговору, приложитс учетомположений Договора все усилия к тому, чтобы как можно скорее компенсировать последствия невыполнения обязательств.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 6. 1. се споры и ракзногласия, которые могут возникнутьвходе исполнениянастоящегодоговора, будутразрешаться сторонами путем переговоров.
6. 2. случаеневозможностиразрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в арбитражный суд. Во всемостальном, чтонеоговореновнастоящемдоговоре, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

Договор купли-продажи строительных материалов Панель ручного поиска договоров Как оформить договор купли продажи материалов с физическим лицом

Продавец», с одной стороны, и гр. , паспорт: серия, № , выданный, проживающий по адресу: , именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1. 1. Продавец продает, а покупатель покупает строительные материалы в ассортименте и по ценам указанным в приложении №1 к данному договору. 2. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 2. 1.

Сумма настоящего договора составляет рублей.

2. 2. Все расчеты между сторонами производятся только за наличный расчет. 2. 3. Расчеты производятся с % предоплатой товара Покупателем путем внесения суммы договора в кассу Продавца в течении дней с момента подписания настоящего договора. 2. 3.

Продавец выдает Покупателю справку (корешок приходного ордера) или иной документ об оплате товара после внесения последним суммы договора в кассу Продавца. 3.

Договор купли-продажи строительных материалов образец

Обязательство Продавца по настоящему Договору считается исполненным с момента передачи Товара Покупателю и подписания уполномоченными лицами обеих сторон акта приемки- передачи Товара. 2. 4. Продавец обязан передать Покупателю Товар надлежащего качества в соответствии с требованиями действующего законодательства.

2. 5. Покупатель вправе требовать замены Товара ненадлежащего качества, переданного ему Продавцом.
Недостатки, выявленные при передаче Товара, должны быть подтверждены специально на то уполномоченными представителями Продавца. Покупатель обязан предоставить возможность специально на то уполномоченным представителям Продавца осмотреть выявленные в процессе передачи Товара недостатки. При подтверждении недостатков составляется акт о выявленных недостатках, в котором указывается их характер и время их устранения.

2. 6.

Договор купли-продажи строительных материалов с физическим лицом

Москва 201_ г. ОАО «, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице Генерального директора, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор купли-продажи строительных материалов (далее – «Договор») о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА1. 1. Продавец продает, а Покупатель покупает строительные материалы в ассортименте, количестве и по ценам, указанным в Приложении № 1 к данному Договору. 2. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ2. 1.

Общая сумма настоящего Договора составляет ( ) рублей копеек, включая НДС 18 % — ( ) рублей копеек. 2. 2.

Договор купли продажи стройматериалов с физическим лицом

При непоставке строительных материалов, указанных в приложении №1 к настоящему договору, Продавец возвращает Покупателю сумму договора и возмещает убытки понесенные Покупателем, связанные с инфляцией, в размере % годовых от суммы договора. 4. 4. За просрочку платежа Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере % от суммы договора и пеню в размере % от суммы договора за каждый день просрочки.

4. 5. При поставке некачественных строительных материалов Покупатель имеет право требовать в течение.

5. ФОРС-МАЖОР 5. 1. Стороны освобождаются от частичного или полного неисполнения обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

Договор купли продажи материалов с физическим лицом образец

Продавец уплачивает Покупателю пени в размере % от стоимости недопоставленного Товара за каждый день просрочки, связанной с ненадлежащим исполнением им своих обязанностей по настоящему Договору, начиная с 200_ г. , но не более чем % от стоимости недопоставленного Товара. 5. 3. В случае нарушения Продавцом условия о количестве и ассортименте Товара Продавец обязан в течение ( ) дней с момента нарушения условия передать необходимое количество Товара.

5. 4. При нарушении Продавцом п. 2. 4 настоящего Договора Продавец обязан в течение ( ) дней с момента составления акта, указанного в п. 2. 6 настоящего Договора, передать Покупателю Товар надлежащего качества. 6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ6. 1.

Договор купли-продажи строительных материалов — образец Договор купли-продажи стройматериалов

Договор купли-продажи строительных материалов — это стандартное двустороннее соглашение, согласно которому одна сторона обязуется предоставить товар, а другая — принять его и оплатить.

В нем содержится информация, включаемая во все договоры купли-продажи.

Чаще всего договоры купли-продажи строительных материалов заключают бизнесмены для их использования в предпринимательских целях. Однако встречается и розничная купля-продажа стройматериалов гражданам.

К договору в виде приложения обычно прикладывается спецификация. В ней подробно расписываются все стройматериалы, количество, требования к качеству со ссылкой на технические нормы либо документы производителя, которые подлежат передаче покупателю вместе с товаром (например, сертификат качества).

Важно! В отношении некоторых строительных материалов требования о предоставлении определенной информации закреплены на законодательном уровне.

Например, согласно п. 3 ст. 134 ФЗ «Технический регламент… от 22. 07. 2008 № 123-ФЗ техническая документация на материалы для отделки стен, потолков, покрытия полов и др. должна содержать информацию об их показателях пожарной опасности.

Согласно ст. 469 ГК РФ продавец обязан передать покупателю товар, качество которого соответствует указанному в договоре купли-продажи, а при отсутствии такого условия — товар, пригодный для целей, для которых обычно используется товар такого рода.

Договор и спецификация оформляются в 2 экземплярах.

Договор купли-продажи может содержать в себе дополнительные пункты, такие как:

  • порядок оплаты (полная предоплата, авансовые платежи, рассрочка);
  • условия гарантии и послепродажного обслуживания;
  • ответственность сторон в случае ненадлежащего исполнения условий договора и др.

Судебные споры, связанные со сделками со стройматериалами

Строительный материал требует специальных условий хранения. При их несоблюдении покупатель не может жаловаться на качество предоставленного товара.

В силу ч. 1 ст. 476 ГК РФ продавец отвечает за недостатки товара, если покупатель докажет, что они образовались до его передачи покупателю или по причинам, возникшим до этого момента. Бремя доказывания брака в случае подобного заявления истца-покупателя по общему правилу лежит на нем.

Так, постановлением 1-го ААС от 28. 11. 2011 № 01АП-5637/11 апелляционная жалоба истца-покупателя была оставлена без удовлетворения по причине отсутствия доказательства надлежащего хранения товара в течение длительного времени (больше года) и доказательств, подтверждающих размеры убытков. Апелляционная и кассационная инстанция оставили вынесенное судебное решение без изменения.

Поставка является частным случаем купли-продажи строительных материалов. Основным спором по договору поставки являются претензии покупателя к качеству материала.

Если покупателем был нарушен порядок приемки привезенного товара, доказать поставку некачественного материала ему будет трудно, а то и невозможно (определение ВАС РФ от 31. 07. 2014 № ВАС-10400/14).

Таким образом, бремя доказывания предоставления некачественного строительного материала по договору поставки стройматериалов лежит на покупателе.

В случае же приобретения потребителем стройматериала в розницу законодатель переложил бремя доказывания соответствия качества закону или договору на продавца (см. ч. 4 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей от 07. 02. 1992 № 2300-1).

Образец договора купли-продажи материалов для строительства можно скачать по ссылке: Образец договора купли-продажи стройматериалов.

Договор купли-продажи материалов заключается при проведении сделки по приобретению стройматериалов покупателем и их передаче продавцом. На него распространяются общие требования к договорам купли-продажи, а также, в зависимости от субъектного состава и цели сделки, правила о договоре поставки, розничной купле-продаже и защите прав потребителей.

Как оформить договор купли продажи материалов с физическим лицом

Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или повреждения Товара переходит от Продавца к Покупателю с даты подписания акта приема-передачи Товара. 2. 7. В случае передачи Товара ненадлежащего качества Покупатель вправе по своему выбору потребовать: 2. 7. 1. Соразмерного уменьшения цены. 2. 7. 2.

Безвозмездного устранения недостатков в срок не более. 2. 7. 3. Возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара.

2. 8. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно, проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) Покупатель вправе по своему выбору: 2. 8. 1. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной цены. 2. 8. 2. Но это возможно только при наличии документов, подтверждающих время использования объекта ОС предыдущим собственником (п.

7 ст. 258 НК РФ). Однако Минфин России считает, что указанная возможность не распространяется на случаи покупки подержанного имущества у физических лиц (письма от 29. 03. 13 № 03-03-06/1/10056, от 15. 03. 13 № 03-03-06/1/7939 и от 14. 12. 12 № 03-03-06/1/658).

Ведь физическое лицо не устанавливает срок полезного использования основного средства и не амортизирует его для целей налогообложения. НДФЛ и страховые взносы Суммы, полученные физическим лицом от продажи принадлежащего ему имущества, включаются в доходы, облагаемые НДФЛ (подп. 5 п. 1 ст. 208 НК РФ).

Однако организация не обязана удерживать НДФЛ при выплате физлицу денег за приобретенные у него активы. Сумма договора (если это не договор оптовой купли-продажи) устанавливается сторонами еще до его подписания. Форма и порядок расчетов осуществляется согласно пунктам договора. Договор ступает в силу с момента его подписания.

Передача товара происходит путем подписания передаточного акта, накладной, счета-фактуры или выдачи товарного чека. Договор розничной купли-продажи считается исполненным в момент оплаты и передачи товара. Договор заключается в двух или трех экземплярах.

В любом случае по одному экземпляру остается у физического лица. Если речь идет о совершении сделки касательно недвижимого имущества, третий экземпляр составляется для органа государственной регистрации, после которой физическое лицо вступает в законные права владения эти имуществом. В акте закупки должна быть пометка, что товар оплачен.

Заметьте, что ограничений по сумме наличных расчетов с физлицами нет. Ведь лимит в размере 100 000 руб. распространяется только на расчеты наличными между организациями, организациями и предпринимателями, а также между предпринимателями (п. 6 Указания Банка России от 07. 10. 2013 № 3073-У). То есть расчеты наличными с продавцами — физическими лицами вы можете вести на любую сумму.

Сообщите продавцу о необходимости уплатить НДФЛ Физлица при продаже имущества, принадлежащего им на праве собственности, обязаны самостоятельно исчислять и уплачивать в бюджет НДФЛ с полученного дохода. Кроме того, они обязаны подавать в ИФНС по месту жительства налоговую декларацию в установленные законом сроки (п. 2 ст. 226 и подп. 2 п. 1 ст. 228 НК РФ).

Поэтому вы как покупатель в данном случае не являетесь налоговым агентом по НДФЛ.

Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия и т. д. 5. 2. Сторона, которая не может исполнить своего обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна известить другую Сторону об имеющихся препятствиях и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору. 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ6. 1. Договор купли-продажи строительных материалов заключен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 6. 2. Продавец уплачивает Покупателю штраф в размере %от суммы договора и пеню в размере %от суммы договора за каждый день просрочки. 4. 3. Принепоставкестроительныхматериалов, указанныхв приложении Nо. 1кнастоящемудоговору, Продавецвозвращает Покупателю сумму договора и возмещает убытки понесенные Покупателем, связанные синфляцией, в размере %годовых от суммы договора. Вариант: 4. 3. Принепоставкестроительныхматериалов, указанныхв приложенииNо. 1кнастоящемудоговору, Продавецвозвращает Покупателюсумму договора и уплачивает штраф в размере %годовых от суммыдоговораиштрафныесанкциипредусмотренныеп. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, поодномудля каждой стороны и имеет равную юридическую силу. 7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН Продавец: Покупатель: паспорт: (номер, серия, дата и место выдачи) адрес: (по прописке) ПОДПИСИ СТОРОН: ПРОДАВЕЦПОКУПАТЕЛЬ м. п. (подпись) Скачать документ «Договор купли-продажи строительных материалов Оставить комментарий к документу Комментарии к документу «Договор купли-продажи строительных материалов Комментариев пока нет Найденые документы по теме «договор купли продажи стройматериалов образец скачать заявление о принесении протеста на заочное решение народного суда г.

  • Договор купли-продажи с условной продажей Договор купли-продажи имущества Договор купли-продажи с условной продажей договор no. с условной продажей г. » 20 г. , именуем в (наименование предприятия, организации) дальнейшем «продавец», …
  • Договор купли-продажи имущества Договор купли-продажи имущества
  • Договор купли-продажи компьютера Договор купли-продажи имущества Договор купли-продажи компьютера договор купли-продажи компьютера договор (место и дата заключения договора прописью) мы, гр. , проживающий(ая) по а…
  • Договор купли-продажи компьютера Договор купли-продажи имущества Договор купли-продажи компьютера договор купли-продажи компьютера гор. (пос. ) «»200г. мы, гр. (ф. и. о. полностью), проживающий, и гр. (ф. и. о. полностью), зак…
  • Как Оформить Договор Купли Продажи Материалов с Физическим Лицом

    Москва 201_ г. ОАО «, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице Генерального директора, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор купли-продажи строительных материалов (далее – «Договор») о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА1. 1. Продавец продает, а Покупатель покупает строительные материалы в ассортименте, количестве и по ценам, указанным в Приложении № 1 к данному Договору. 2. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ2. 1. Общая сумма настоящего Договора составляет ( ) рублей копеек, включая НДС 18 % — ( ) рублей копеек. 2. 2. Обязательство Продавца по настоящему Договору считается исполненным с момента передачи Товара Покупателю и подписания уполномоченными лицами обеих сторон акта приемки- передачи Товара.

    2. 4. Продавец обязан передать Покупателю Товар надлежащего качества в соответствии с требованиями действующего законодательства. 2. 5.

    Покупатель вправе требовать замены Товара ненадлежащего качества, переданного ему Продавцом.
    Недостатки, выявленные при передаче Товара, должны быть подтверждены специально на то уполномоченными представителями Продавца. Покупатель обязан предоставить возможность специально на то уполномоченным представителям Продавца осмотреть выявленные в процессе передачи Товара недостатки. При подтверждении недостатков составляется акт о выявленных недостатках, в котором указывается их характер и время их устранения. 2. 6.

    Информация должна содержать данные о характере обстоятельств, оценку их влияния на исполнение стороной своихобязательствпонастоящему Договору и на срок исполнения обязательств. 5. 3. Сторона, которая не может из-за обстоятельств непреодолимой силы выполнитьобязательствапонастоящемуДоговору, приложитс учетомположений Договора все усилия к тому, чтобы как можно скорее компенсировать последствия невыполнения обязательств.

    6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 6. 1. Все споры и ракзногласия, которые могут возникнутьвходе исполнениянастоящегодоговора, будутразрешаться сторонами путем переговоров.
    В случаеневозможностиразрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в арбитражный суд. Во всемостальном, чтонеоговореновнастоящемдоговоре, стороны руководствуются действующим законодательством РФ. При непоставке строительных материалов, указанных в приложении №1 к настоящему договору, Продавец возвращает Покупателю сумму договора и возмещает убытки понесенные Покупателем, связанные с инфляцией, в размере % годовых от суммы договора.

    4. 4. За просрочку платежа Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере % от суммы договора и пеню в размере % от суммы договора за каждый день просрочки. 4. 5.

    При поставке некачественных строительных материалов Покупатель имеет право требовать в течение.

    Продавец», с одной стороны, и гр. , паспорт: серия, №, выданный, проживающий по адресу:, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1. 1. Продавец продает, а покупатель покупает строительные материалы в ассортименте и по ценам указанным в приложении №1 к данному договору. 2. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 2. 1. Сумма настоящего договора составляет рублей.

    Обязательство Продавца по настоящему Договору считается исполненным с момента передачи Товара Покупателю и подписания уполномоченными лицами обеих сторон акта приемки- передачи Товара. 2. 4. Продавец обязан передать Покупателю Товар надлежащего качества в соответствии с требованиями действующего законодательства.

    2. 5. Покупатель вправе требовать замены Товара ненадлежащего качества, переданного ему Продавцом.
    Недостатки, выявленные при передаче Товара, должны быть подтверждены специально на то уполномоченными представителями Продавца. Покупатель обязан предоставить возможность специально на то уполномоченным представителям Продавца осмотреть выявленные в процессе передачи Товара недостатки. При подтверждении недостатков составляется акт о выявленных недостатках, в котором указывается их характер и время их устранения.

    2. 6. При непоставке строительных материалов, указанных в приложении №1 к настоящему договору, Продавец возвращает Покупателю сумму договора и возмещает убытки понесенные Покупателем, связанные с инфляцией, в размере % годовых от суммы договора. 4. 4. За просрочку платежа Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере % от суммы договора и пеню в размере % от суммы договора за каждый день просрочки.

    4. 5. При поставке некачественных строительных материалов Покупатель имеет право требовать в течение. Информация должна содержать данные о характере обстоятельств, оценку их влияния на исполнение стороной своихобязательствпонастоящему Договору и на срок исполнения обязательств. 5. 3. Сторона, которая не может из-за обстоятельств непреодолимой силы выполнитьобязательствапонастоящемуДоговору, приложитс учетомположений Договора все усилия к тому, чтобы как можно скорее компенсировать последствия невыполнения обязательств.

    6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 6. 1. Все споры и ракзногласия, которые могут возникнутьвходе исполнениянастоящегодоговора, будутразрешаться сторонами путем переговоров.
    В случаеневозможностиразрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в арбитражный суд. Во всемостальном, чтонеоговореновнастоящемдоговоре, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
    Все расчеты между сторонами производятся только за наличный расчет. 2. 3. Расчеты производятся с % предоплатой товара Покупателем путем внесения суммы договора в кассу Продавца в течении дней с момента подписания настоящего договора.

    2. 3. Продавец выдает Покупателю справку (корешок приходного ордера) или иной документ об оплате товара после внесения последним суммы договора в кассу Продавца. Москва 201_ г. ОАО «, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице Генерального директора, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор купли-продажи строительных материалов (далее – «Договор») о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА1. 1. Продавец продает, а Покупатель покупает строительные материалы в ассортименте, количестве и по ценам, указанным в Приложении № 1 к данному Договору. 2. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ2. 1.

    Общая сумма настоящего Договора составляет ( ) рублей копеек, включая НДС 18 % — ( ) рублей копеек. 2. 2.

    Сторона, которая не может из-за обстоятельств непреодолимой силы выполнить обязательства по настоящему Договору, приложит с учетом положений Договора все усилия к тому, чтобы как можно скорее компенсировать последствия невыполнения обязательств. 6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 6. 1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров. 6. 2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в арбитражный суд. Во всем остальном, что не оговорено в настоящем договоре, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
    Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны и имеет равную юридическую силу. 7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ПродавецЮр. заявление о принесении протеста на заочное решение народного суда г.

  • Договор купли-продажи с условной продажей Договор купли-продажи имущества Договор купли-продажи с условной продажей договор no. с условной продажей г. » 20 г. , именуем в (наименование предприятия, организации) дальнейшем «продавец», …
  • Договор купли-продажи имущества Договор купли-продажи имущества
  • Договор купли-продажи компьютера Договор купли-продажи имущества Договор купли-продажи компьютера договор купли-продажи компьютера договор (место и дата заключения договора прописью) мы, гр. , проживающий(ая) по а…
  • Договор купли-продажи компьютера Договор купли-продажи имущества Договор купли-продажи компьютера договор купли-продажи компьютера гор. (пос. ) «»200г. мы, гр. (ф. и. о. полностью), проживающий, и гр. (ф. и. о. полностью), зак…
  • Расчеты производятся с %предоплатой товара Покупателем путем внесения суммы договора в кассу Продавца в течении дней с момента подписания настоящего договора. 2. 3. ПродавецвыдаетПокупателюсправку(корешокприходного ордера) или иной документ об оплате товара послевнесенияпоследним суммы договора в кассу Продавца. 3. СРОК ИСПОЛНЕННИЯ ДОГОВОРА 3. 1. Договор вступает в силу с момента его подписания. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, поодномудля каждой стороны и имеет равную юридическую силу. 7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН Продавец: Покупатель: паспорт: (номер, серия, дата и место выдачи) адрес: (по прописке) ПОДПИСИ СТОРОН: ПРОДАВЕЦПОКУПАТЕЛЬ м. п. (подпись) Скачать документ «Договор купли-продажи строительных материалов Оставить комментарий к документу Комментарии к документу «Договор купли-продажи строительных материалов Комментариев пока нет Найденые документы по теме «договор купли продажи стройматериалов образец скачать»

    • Договор купли-продажи недвижимости Договор купли-продажи недвижимости на основании договора купли-продажи недвижимости продавец передает покупателю в собственность недвижимость (это может быть здание, земельный участок…
    • Образец. Заявление о принесении протеста на заочное решение суда о признании договора купли-продажи недействительным Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии Образец. Заявление о принесении протеста на заочное решение суда о признании договора купли-продажи недействительным прокурору г.

    СРОК ИСПОЛНЕННИЯ ДОГОВОРА 3. 1. Договор вступает в силу с момента его подписания. 3. 2. Продавец поставляет Покупателю строительные материалы, указанные в приложении №1 к настоящему договору, в течении дней со дня оплаты Покупателем товара.

    Нужен ли визовый режим между Россией и Украиной?
    НетДа

    4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 4. 1. Стороны несут ответственность за неисполнение и за ненадлежащее исполнение настоящего договора в соответствии с действующим законодательством и настоящим договором. 4. 2.

    За просрочку поставки строительных материалов, указанных в приложении №1 к настоящему договору, Продавец уплачивает Покупателю штраф в размере % от суммы договора и пеню в размере % от суммы договора за каждый день просрочки. Как Оформить Договор Купли Продажи Материалов с Физическим Лицом


    Читайте на сайте «Россия-Украина»:

    Внимание!
    В связи с последними изменениями в законодательстве, юридическая информация в данной статьей могла устареть! Наш юрист может бесплатно Вас проконсультировать — напишите вопрос в форме ниже.

    Рекомендуем ознакомиться с материалами сайта

    Оставьте комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    Правовые нюансы в регионах: • МоскваСанкт-ПетербургНовосибирскЕкатеринбургКазаньОмскСамараКраснодарСаратов

    Пролистать наверх Adblock
    detector